关于玉环市芦浦河系整治工程的招标公告

（招标编号：A3310211100000241001）

招标项目所在地区：浙江省/台州市/玉环市

一、招标条件

本招标项目玉环市芦浦河系整治工程（A3310211100000241001）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为市财政专项资金解决，招标人为玉环市芦浦镇人民政府。本项目已具备招标条件，现进行公开招标 。

二、项目概况和招标范围

2.1项目规模：玉环市芦浦河系整治工程，位于玉环市芦浦镇内，本工程主要涉及乌岩人塘闸、新塘闸、江家闸及一号桥、二号桥、装配式栈桥(6座)的整治，护岸主要整治西塘河及西塘河支河三，护岸总长度约4.50km，水环境改善区域约为9734㎡。西塘河护岸工程分为上下游二段，上游主要整治北岸，起点位于小山屿，终点位于新塘斗闸上游，总长1535.23m；下游整治南北两岸，北岸总长841.24m，南岸总长545.51m。西塘河支河三护岸工程北岸总长1416.17m，南岸总长157.93m。 工程等级：本工程级别为Ⅳ等，河道护岸为4级建筑物，施工临时建筑物为5级建筑物，防洪标准：20年一遇。

2.2工程招标控制价为：15641783元，按一个标段实施。

2.3招标范围：招标人提供的施工图纸所包含的全部工程量（详见招标人图纸及工程量清单）。

2.4计划工期：不超过360日历天。

2.5质量标准：合格。

三、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人应具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的营业执照和安全生产许可证，且具有自2014年11月1日以来完成单个施工合同价800万元及以上的河系整治项目施工业绩（以项目法人或行政主管部门出具的完（竣）工验收鉴定书或质量监督机构出具的完（竣） 工质量评定报告时间为准。若工程规模、特征等无法认定的，同时提供施工图纸或工程量 清单等证明材料为依据）。，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本工程招标要求项目负责人须具有水利水电工程专业注册建造师二级及以上、水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B）类证书，且具有自2014年11月1日以来完成单个施工合同价800万元及以上的河系整治项目施工业绩绩（以项目法人或行政主管部门出具的完（竣）工验收鉴定书或质量监督机构出具的完（竣） 工质量评定报告时间为准。若工程规模、特征等无法认定的，同时提供施工图纸或工程量 清单等证明材料为依据）。且无在建工程。

3.3投标人（包括法定代表人和项目负责人）近3年（指从投标截止时间开始计算往前3年，以中国裁判文书网公开的法院判决、裁定书生效日期为准）无行贿犯罪纪录。

3.4其他资格要求详见投标人资格条件要求附表。

3.5本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2019年11月01日 15时00分00秒---2019年11月25日 09时30分00秒

获取方法：投标人在投标之前，须注册成为我市电子招投标交易正式会员，取得交易密钥，并“公共资源电子交易平台”上下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等，方可参加投标。（投标文件制作工具在公共资源交易信息网“下载中心”模块下载）投标人未按本公告规定下载招标文件的，开标时，其投标文件，招标人将不予接收。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2019年11月25日 09时30分00秒

递交方法：（1）网上递交：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“玉环市公共资源电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。 （2）现场递交：投标人应当在投标截止时间前，将未加密电子投标文件（光盘备份）与纸质投标文件，按照招标文件要求分别密封和加写标记后，递交至玉环市公共资源交易中心（浙江省玉环市玉城街道长治路1号2-3楼）。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标人将拒收。

递交地址：玉环市公共资源交易中心 开标室(一)（玉环市玉城街道长治路1号）。

本项目投标保证金缴纳截止时间为：2019年11月25日 09时30分00秒 ；请投标人在截止时间前完成投标保证金缴纳并确认成功入账。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、开标时间及地点

开标时间：2019年11月25日 09时30分00秒   

开标方式：现场电子开标

七、其他公告内容

八、监督部门

本招标项目的监督部门为：玉环市农业农村和水利局

监督部门联系电话：87221491

九、联系方式

• 招 标 人：玉环市芦浦镇人民政府

• 联 系 人：瞿先生

• 招标代理机构：浙江开太建设工程管理咨询有限公司

• 联 系 人：张先生

• 电    话：15605869500

招标代理机构：浙江开太建设工程管理咨询有限公司（盖章）

招   标   人：玉环市芦浦镇人民政府（盖章）

监 督  部 门：玉环市农业农村和水利局（盖章）