关于玉环市龙溪镇龙溪河系（大密溪片）河道整治提升工程的招标公告

（招标编号：A3310211100000631001）

招标项目所在地区：浙江省/台州市/玉环市

一、招标条件

本招标项目玉环市龙溪镇龙溪河系（大密溪片）河道整治提升工程（A3310211100000631001）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为省级财政补助及玉环市财政拨款，招标人为玉环市龙溪经济发展有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标 。

二、项目概况和招标范围

1、项目概况：本工程位于龙溪镇大密溪，本项目改造游步道长1239m，其中：密溪河道（大密溪片）K0+000.00~K1+011.97为拆除现有石材碎拼游步道后新建透水混凝土游步道，宽度为2.5m，局部按现有道宽度，长度1012m，生态挡墙改造；密溪支流游步道长227m，在现有2m宽素砼游步道进行彩色透水混凝土面层改造。项目沿河共新建5个景观节点，分别为节点一密溪秘径、节点二紫云留香、节点三乐水密溪、节点四活力乐园、节点五八面荷风，改造堰坝七条，新建堰坝一条，新建13m简支桥梁一座，约4000㎡的绿化种植等。上游卡口整治和亮化不在本次范围内。

2、工程招标控制价为：1036.8846万元。

3、招标范围：招标人提供的施工图纸和工程量清单所包含的全部工程量（详见施工图纸和工程量清单）。

4、计划工期：不超过180日历天。

5、质量标准：合格。

三、投标人资格要求

【001】玉环市龙溪镇龙溪河系（大密溪片）河道整治提升工程 ：

1、本次招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，且具有自2020年1月1日以来完成过单个施工合同价500万元及以上的河道整治工程施工业绩（日期以完（竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准，合同金额以施工合同中载明的金额为准）。

2、本次招标要求项目负责人应同时持有注册在投标人单位的市政公用工程专业二级及以上、水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书和省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B）类证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人，且具有自2020年1月1日以来以项目负责人（或项目经理）身份完成过单个施工合同价500万元及以上的河道整治工程施工业绩（日期以完（竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准，合同金额以施工合同中载明的金额为准）。

3、投标人（包括法定代表人和项目负责人）近3年（指从投标截止时间开始计算往前3年）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）公开的法院判决、裁定书生效日期为准）。

4、其他资格要求详见招标文件投标人资格条件要求附表。

5、本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2023年08月09日09时30分00秒---2023年08月30日 09时30分00秒

获取方法：投标人在投标之前，须注册成为我市电子招投标交易正式会员，取得交易密钥，并“公共资源电子交易平台”上下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等，方可参加投标。（投标文件制作工具在公共资源交易信息网“下载中心”模块下载）投标人未按本公告规定下载招标文件的，开标时，其投标文件，招标人将不予接收。

五、投标文件的递交

递交截止时间： 2023年08月30日 09时30分00秒

递交方法：网上递交：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“玉环市公共资源电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。

递交地址：玉环市公共资源交易中心 不见面开标室2（玉环市玉城街道长治路1号）。

本项目投标保证金缴纳截止时间为： 2023年08月30日 09时30分00秒；请投标人在截止时间前完成投标保证金缴纳并确认成功入账。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、开标时间及地点

开标时间：2023年08月30日 09时30分00秒

开标方式：不见面开标

七、其他公告内容

    /

八、监督部门

本招标项目的监督部门为：玉环市农业农村和水利局

监督部门联系电话：0576-87232161

九、联系方式

• 招 标 人：玉环市龙溪经济发展有限公司

• 地    址：玉环市龙溪镇

• 联 系 人：颜霜霜

• 电    话：0576-89921089

   

• 招标代理机构：台州恒信工程造价咨询有限公司

• 地    址：玉环市玉城街道泰安路312号5号楼1002室

• 联 系 人：张新标

• 电    话：0576-87229474

   

招标代理机构：台州恒信工程造价咨询有限公司（盖章）

招   标   人：玉环市龙溪经济发展有限公司（盖章）

监 督  部 门：玉环市农业农村和水利局（盖章）